Arms
 
развернуть
 
682645, г. Амурск, проспект Комсомольский, д. 61
Тел.: (42142) 3-10-34, 3-10-24 (ф.) 
amursky.hbr@sudrf.ru
схема проезда
показать на карте
682645, г. Амурск, проспект Комсомольский, д. 61Тел.: (42142) 3-10-34, 3-10-24 (ф.) amursky.hbr@sudrf.ru

С Инструкцией по использованию раздела "Обращения граждан" можно ознакомиться здесь

С Положением о приёмной Амурского городского суда Хабаровского края можно ознакомиться здесь 

С Регламентом организации деятельности приемной Амурского городского суда Хабаровского края можно ознакомиться здесь 

С Порядком подачи в федеральные суды общей юрисдикции документов в электронном виде, в том числе в форме электронного документа можно ознакомиться здесь

Режим работы суда

Понедельник – четверг: c 900 до 1800 час
Пятница: с 900 до 1800 час
Обеденный перерыв с 1300 до 1400 час
Выходные дни: суббота, воскресенье

Время приема документов от граждан и организаций: 

Ежедневно в течение всего рабочего дня:
понедельник - четверг
с 900 до 1300 час, с 1400 до 1800 час.
пятница
с 900 до 1300 час, с 1400 до 1800 час.
Телефон приемной суда: (42142) 3-10-34
Прием производится без предварительной записи, в порядке очередности.

Ознакомление с материалами уголовных, гражданских дел и
дел об административных правонарушениях

производится в понедельник, четверг
с 1400 до 1600 час.

Прием граждан председателем суда производится

В четверг - с 1400 до 1800 час
без предварительной записи, в порядке очередности
Приемная председателя суда: (42142) 3-10-03.

 
 
В суде осуществляет свою деятельность Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Амурского городского суда и урегулированию конфликта интересов.
Информация о совершении государственными  гражданскими служащими Амурского городского суда коррупционных и иных правонарушений принимается на электронный адрес

amursky.hbr@sudrf.ru

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Заявление о взыскании неустойки в связи с нарушением сроков выполнения работ

В [наименование суда]

 

Истец: [Ф. И. О., место жительства]

 

Ответчик: [Наименование, место нахождения]

 

Исковое заявление
о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ и обязании произвести зачет стоимости невыполненных и некачественно выполненных работ в качестве оплаты по договору

 

[Число, месяц, год] между [Ф. И. О. истца] (далее - Истец, Инвестор) и [наименование ответчика] (далее - Ответчик, Застройщик) был заключен договор, согласно которому Инвестор принимает участие в инвестировании объекта недвижимости по адресу: [вписать нужное], с целью [вписать нужное], а Застройщик осуществляет реализацию инвестиционного проекта по строительству жилого дома в целом, и передает Инвестору в собственность помещение [жилое, нежилое и др.], строительный номер [значение], на [значение] этаже указанного дома, общей проектной площадью [значение] м. кв.

Согласно условиям договора Инвестор уплачивает Застройщику стоимости квартиры в размере [сумма] руб. исходя из стоимости 1 м. кв. - [сумма] руб. в следующие сроки:

1 платеж - [срок платежа] [сумма платежа];

2 платеж - [срок платежа] [сумма платежа];

3 платеж - [срок платежа] [сумма платежа];

а Застройщик обязуется построить (создать) объект недвижимости и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этого объекта передать соответствующее помещение Инвестору.

Впоследствии между сторонами было заключено дополнительное соглашение от [число, месяц, год], которое изменило сроки исполнения обязательств каждой из сторон: срок завершения строительства и сдачи объекта недвижимости в эксплуатацию - [вписать нужное], срок последнего платежа Инвестором в размере [сумма платежа] руб. продлен до [число, месяц, год].

В счет исполнения договорных обязательств Инвестор внес в кассу Застройщика денежные средства в размере: [сумма] руб., из них: [сумма] руб. - [число, месяц, год], [сумма] руб. - [число, месяц, год] и [сумма] руб. - [число, месяц, год]. Последний платеж был внесен не в полном размере, так как в результате проведения экспертизы (экспертное заключение [номер, дата]) были установлены невыполненные и некачественно выполненные Застройщиком работы на сумму [значение] руб.

Статьей 28Закона РФ "О защите прав потребителей" предусмотрена неустойка (пеня) за нарушение сроков окончания выполнения работы. Пеня взыскивается в размере трех процентов цены выполнения работ, а если цена выполнения работы договором не определена, - общей цены договора.

Таким образом, с Ответчика подлежит взысканию неустойка за период с [число, месяц, год] по [число, месяц, год] в размере [сумма] рублей.

Расчет неустойки: цена договора х 3 % х количество дней просрочки.

На основании изложенного и, руководствуясь ст. 410ГК РФ, ст. 28Закона РФ "О защите прав потребителей", прошу:

1) взыскать с ответчика неустойку за нарушение сроков окончания выполнения работы в размере [сумма] руб.;

2) обязать Ответчика произвести зачет стоимости невыполненных и некачественно выполненных работ в размере [сумма] руб. в качестве оплаты по договору.

 

[подпись истца или его представителя]

[число, месяц, год]

 

опубликовано 21.11.2014 03:41 (МСК)

С Инструкцией по использованию раздела "Обращения граждан" можно ознакомиться здесь

С Положением о приёмной Амурского городского суда Хабаровского края можно ознакомиться здесь 

С Регламентом организации деятельности приемной Амурского городского суда Хабаровского края можно ознакомиться здесь 

С Порядком подачи в федеральные суды общей юрисдикции документов в электронном виде, в том числе в форме электронного документа можно ознакомиться здесь